中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建仓储项目(MEC)工程总承包-一标段招标公告1.招标条件中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建项目已由港城产业园区经济发展局以企业投资项目备案信息》港城经备字〔(略)〕(略)号批准建设,建设资金来自特别国债资金和企业自筹,国有资金占比(略)%,财政资金占比0%。项目建设单位为中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司,招标人为中国建筑第六工程局有限公司,委托代理机构为中钢招标有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建仓储项目(MEC)工程总承包-一标段施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
1.招标条件中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建项目已由港城产业园区经济发展局以企业投资项目备案信息》港城经备字〔(略)〕(略)号批准建设,建设资金来自特别国债资金和企业自筹,国有资金占比(略)%,财政资金占比0%。项目建设单位为中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司,招标人为中国建筑第六工程局有限公司,委托代理机构为中钢招标有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建仓储项目(MEC)工程总承包-一标段施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建项目已由港城产业园区经济发展局以企业投资项目备案信息》港城经备字〔(略)〕(略)号批准建设,建设资金来自特别国债资金和企业自筹,国有资金占比(略)%,财政资金占比0%。项目建设单位为中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司,招标人为中国建筑第六工程局有限公司,委托代理机构为中钢招标有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建仓储项目(MEC)工程总承包-一标段施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
项目建设单位为中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司,招标人为中国建筑第六工程局有限公司,委托代理机构为中钢招标有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的中央储备粮河北黄骅港直属库有限责任公司储备扩建仓储项目(MEC)工程总承包-一标段施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
2.项目概况与招标范围2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
2.1项目概况:(略)(略).6万元,其中建安工程估算价(略).(略)万元,建设规模:1)生产设施:(略)2)配套建设辅助生产设施:(略)3)管理及生活设施:(略)4)总图工程:(略)2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
1)生产设施:(略)
2)配套建设辅助生产设施:(略)
3)管理及生活设施:(略)
4)总图工程:(略)
2.2本次招标范围和内容:提供建仓项目的机械、电气、控制、安装及服务(简称MEC工程),包括但不限于招标文件、图纸、工程量清单范围内的浅圆仓输送工艺设备、浅圆仓电气动力系统、浅圆仓储运作业自动控制系统、移动输送设备和机修设备等设备或系统的深化设计,根据深化设计完成设备的供货、运输、保险、卸货、保管、安装,以及项目的空载和有载调试、功能担保测试以及验收、按招标文件有关要求进行培训、技术服务以及在质量保证期内及期后服务等全部交钥匙总包服务。具体详见招标内容工程量清单。如需经当地相关部门检定、认定的设施设备(如吊装设备、压力容器、压力表、安全阀等),由承包人负责办理一切相关手续,并提交相关资料给业主,满足业主直接使用的要求。本次招标高投标限价(略).(略) 元。 2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
2.3计划工期:(略)日历天(其中,设备生产工期(略)日历天;安装调试(略)日历天),具体以本项目工期节点要求为准,即于(略)年(略)月(略)日完成本项目设备安装调试工作。
2.4质量标准:合格。2.5其他:/。[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
2.5其他:/。
[if !supportLists]3.[endif]投标人资格要求(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(一)投标人3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.1具有独立企业法人资格、有效营业执照。3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.2具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级施工资质以及其他/资质。(不接受“资质预警”或“资质异常”企业投标)。
3.3本次招标不接受联合体投标。 □联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
□联合体投标的,应满足下列要求:3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.3.1联合体各方应签订联合体协议,明确联合体各方承担的工作和责任。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与其相关联合体的投标都将被拒绝;3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.3.2联合体数量不超过/个;3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.3.3联合体的专业资质等级按照资质等级较低的单位确定。□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
□3.3.4其他:(略)3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.4具备有效的企业安全生产许可证(联合体投标的,联合体成员均应提供);3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.5投标人自/年/月以来,独立承接过/;□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
□3.6企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理)具有对应有效的安全生产考核合格证书(联合体投标的,联合体成员均应提供)。(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(二)拟派项目经理3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.7拟派项目经理具有注册在投标单位的机电工程专业一级注册建造师执业资格;□/职称,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.8如拟派项目经理在投标截止日当日存在在其他在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目经理的,不得以拟派项目经理的身份参加本次投标;注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
注:(略)□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
□拟派项目经理自/年/月以来独立承接过/业绩。3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.9拟派项目经理未经项目发包人同意的情况下,不得更换;
投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准)。(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(三)其他3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.(略)专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数1个;3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.(略)投标人及其拟派项目经理自(略)1年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单(以“信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的信息为准);□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
□3.(略)省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进冀信息报送”手续;(本项目不适用)3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
3.(略) (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(2)投标人需出具“河北省近三年无生产安全事故承诺书”,若投标人承诺事项存在虚假情况的,在招投标(含清标、公示、确认等)全流程环节一经发现,发包人有权取消或否决投标人资格。(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(3)投标人须提供投标文件承诺书,确保投标文件中的重要内容没有失实、弄虚作假。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
4.1凡有意参加投标者,请于(略)6年7月(略)日8时(略)分至(略)6年7月(略)日(略)时(略)分,登录河北省公共资源交易平台(http:(略)获取招标文件;4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
4.2对招标文件澄清或者修改文件通过河北省公共资源交易平台(http:(略)获取。4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
4.3招标文件每套售价0元,售后不退。技术资料押金0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)6年8月(略)日9时(略)分。投标人应在投标截止时间前通过河北省公共资源交易平台(http:(略)递交电子投标文件。其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
其他:(1)投标人应在投标截止时间前,通过使用 CA 数字证书登录“河北省公共资源交易网”,将投标文件上传成功。未按规定时间和方式提交电子申请文件或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,招标人不予受理。
(2)投标人应于投标截止时间前在任意地点登陆河北省公共资源交易平台进行电子签到,并按照系统提示进行解密。5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
5.2逾期递交至河北省公共资源交易平台(http:(略)的投标文件将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
本次招标公告同时在河北省公共资源交易平台、河北省招标投标公共服务平台、河北省建筑市场监管公共服务平台上发布。7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
7.提出异议的渠道和方式对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
对招标文件有异议的可通过“河北省公共资源交易平台”在线提出向中钢招标有限责任公司提出,联系人:李一峰? 联系电话:(略)。8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
8.本招标项目的监督部门监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
监督部门名称:港城产业园区住房和城乡建设管理工作办公室电话:(略)-(略)电子邮箱:/9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
电话:(略)-(略)
电子邮箱:/
9.其他公示内容(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人、不得投标。
(2)本项目实行“双盲、远程异地”评审,投标文件的技术标明标、暗标部分分开制作,技术方案(暗标)采用暗标方式编制及评审(见《推广招标投标“双盲”评审的实施方案》的通知(冀政务办〔(略)〕(略)号),河北省数据和政务服务局关于印发《河北省公共资源交易平台远程异地评标管理办法(试行)》的通知(冀数政规〔(略)〕1号))。(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(略). 联系方式(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(略).1 招标人:中国建筑第六工程局有限公司,通讯地址:河北省沧州市黄骅市;联系人:刘林林,联系电话:(略),电子邮箱:(略)@qq.com。(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(略).2 招标代理机构:中钢招标有限责任公司,通讯地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场(略)层;项目负责人:李一峰, 联系 电话:(略);联系人:李一峰、张瀚洋、赵悦、封勋,联系电话:(略)-(略)、(略),电子邮箱:liyf@sstc(略).com。(略)6年7月(略)日
(略)6年7月(略)日
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。