序号 | 条款号 | 修改前内容 | 修改后内容 |
1 | 章 ?招标公告/3.投标人资格要求/3.5 | 根据高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定, 投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、 拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。... | 根据高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定, 投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、 拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略) |
2 | 第二章 ?投标人须知/投标人须知前附表/1.3.2/要求工期 | 要求工期:(略)定额工期:(略)计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/(此项可选)。有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。 | 要求工期:(略)定额工期:(略)计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/(此项可选)。有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。 |
3 | 第二章 ?投标人须知/投标人须知前附表/1.4.1 投标人资质条件、能力、诚信要求/(4)诚信要求: | ①根据高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。..... | ①根据高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔(略)〕(略)号)规定,投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“中国执行信息公开网”(https:(略) |
4 | 第四章 ?合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/8. 材料与设备 | / | 8.1 承包人自行采购材料的报验8.1.1采购前报审:(略)8.1.2审批与样品封存:(略)8.1.3 到货通知与进场报验:(略)8.1.5进场检验:(略)8.1.6 责任条款:(略) |
5 | 第四章 ?合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/(略). 竣工结算/(略).1 竣工付款申请 | 承包人提交竣工付款申请单的期限:(略)竣工付款申请单应包括的内容:(略) | 承包人提交竣工付款申请单的期限:(略)竣工付款申请单应包括的内容:(略) |
6 | 第四章 ?合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/(略). 竣工结算/(略).2 竣工结算审核 | / | (1)本工程终竣工结算由财政部门或审计部门审定。(2)如承包人报送的工程结算总价过高,查成该结算审减率超过5% 以上的,贝超出5% 以上的审核费由承包人承担,费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率-(送审。造价-审定造价)/送审造价*(略)%。 |
7 | 第四章 ?合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/(略). 违约 | / | (略).3质量管理方面 (1)未对工人进行质量教育、未对作业人员进行操作交底、安排不合格的工人上岗作业,乙方向甲方支付违约金(略)元/人次;屡次发生的,翻倍处罚。(2)擅自使用不合格建筑材料、构配件、设备的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;所有不合格材料必须无条件清场,涉及施工部位全部返工整改,产生的人工、材料、工期损失全部由乙方承担;造成质量隐患的,追加处罚(略)元/次。(3)施工前未完成技术质量交底、大面积施工未做样板验收的,首次警告整改,逾期未落实的乙方向甲方支付违约金(略)元/次。(4)未按施工图纸、审批通过的施工方案施工的,责令立即整改,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;造成工序质量缺陷的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。(5)未经甲方、监理书面同意,擅自变更设计、更改施工工艺的,责令整改并恢复原状,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;造成造价增加、质量隐患的,另行赔偿全部损失。(6)施工违反现行规范、法规及工程建设强制性条文的,责令全面整改,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;造成结构安全隐患、重大质量缺陷的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。(7)不按规定参加甲方召开的质量会议,或拒不执行甲方指令的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次,屡次发生,加倍处理。(8)工程测量放线出现轴线、标高偏差错误,未施工前及时整改的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;已施工造成返工、质量缺陷的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次,返工费用乙方全额承担。(9)未能严格执行“三检制”,对工序质量及分项质量造成漏检、错检的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。((略))施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的,发生不合格拒不整改的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次,并责令改正。屡次发生,加倍处理。((略))施工工序、检验批验收不合格,轻微缺陷可整改的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;存在一般质量缺陷的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次;严重缺陷的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。((略))检验批验收不合格,对施工员、质检员给予处理,次不合格,乙方向甲方支付违约金(略)元,第二次不合格,乙方向甲方支付违约金(略)元,同一分项工程累计三个以上检验批验收不合格,责令施工员和质检员退场,乙方必须另行安排其它人员,并满足规定要求。((略))擅自处理一般不合格、严重不合格,乙方向甲方支付违约金(略)元,对有关责任人进行处理。屡次发生,加倍处理。((略))对执法检查中提出的重大质量问题,未认真落实整改、反馈,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。((略))发生工程质量事故,隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、私自处理的,乙方向甲方支付违约金(略)元/次。((略))未按要求配备相应的质量检查工具(如靠尺、激光扫平仪、空鼓锤、环规塞规、力矩扳手、焊缝检测尺、涂层厚度检测仪等),每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))未组织实测实量、实测实量不及时、数据偏差大、标示不规范等,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))乙供设备、材料进场前未提前提供照片或样品的,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))乙供设备、材料未按验收程序私自使用,或未及时提供质量证明文件及按规范要求送检合格的,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))未做好成品保护,造成成品损坏,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))混凝土拆模后不及时清理、不及时铲除拼缝流坠等影响观感问题的;或施工完毕后不及时检查、及时按要求处理现场出现的问题的,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元,限期整改到位。((略))不配合甲方、监理、建设单位、政府等正当检查要求,阻拦、辱骂相关人员,每发生一次,乙方应向甲方支付违约金(略)元。((略))发生一般工程质量事故的,乙方支付违约金2万元/次;发生较大质量事故的,支付违约金5万元/次;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方另行补足全部损失。(略).4工程施工过程中出现工程质量问题的,乙方须按甲方要求进行整改,费用由乙方承担,工期不予顺延;质量问题每出现一次,乙方应向甲方支付人民币(略)元的违约金,出现三次以上(含三次)的,甲方有权单方解除本合同,合同解除后,对乙方已完成且验收合格的工程量按(略)%结算,同时乙方向甲方支付合同包干(暂定)总价(略)%的违约金。(略).5因乙方违章施工、质量不达标引发工程质量安全事故的,乙方无条件整改、承担全部修复、赔偿、停工损失,工期不予顺延。追责违约金:(略)(略).6 乙方未按施工图纸施工的,须无条件返工至合格,承担全部返工费用、工期损失。同时按未按图施工部分工程造价的(略)%支付违约金。乙方未按图纸施工部分造价累计达到合同暂定总价(略)%,或拒不返工整改的,甲方有权单方解约。解约后合格工程量按(略)%结算,乙方支付合同暂定总价5%的违约金。(略).7 乙方存在偷工减料、擅自更换合同约定材料/设备品牌、规格、型号的,须全部拆除更换、无偿整改,按该批次材料设备价款的(略)%支付违约金。前述违约情形累计2次及以上的,甲方有权单方解除合同,合格工程量按(略)%结算,乙方支付合同暂定总价5%的违约金。(略).8双方履约争议不得影响正常施工,乙方不得以争议为由消极怠工、擅自停工、阻挠施工。若发生违规停工,乙方按(略)元/天向甲方支付违约金,同时承担甲方窝工、管理、工期延误全部损失;单次停工违约金上限不超过合同暂定总价的3%。 |
8 | 投标截止时间(开标时间) | 延期公告的延期,具体时间另行通知 | 本项目投标文件递交的截止时间(开标时间)为(略)年7月 (略)日(略)时(略)分 |